《付款承诺书（实用23篇）》

付款承诺书（精选23篇）

付款承诺书 篇1

致XX公司：

我公司承诺承包收取，收取方式为现金+抵房屋模式，具体条款如下：

(1)正负零完成拨付进度合同款的90%，其中40%拨付

现金，50%抵顶房屋。

(2)主体完成拨付完成进度合同款的90%，其中40%拨

付现金，50%抵顶房屋。

(3)装饰完成拨付完成进度合同款的90%，其中40%拨

付现金，50%抵顶房屋。

(4)竣工验收合格、结算(结算在乙方施工内容全部结束

28天内完成)完成后十日内发包人拨付结算价的95%(其中50%以房屋形式抵顶工程款)，剩余5%(抵房款)作为质量保修金，待最终保修期(保修期24个月)满后办理房屋抵顶手续。

承诺人：

时间：X年XX月XX日

付款承诺书 篇2

我公司（单位名称）于年月日向x有限公司进货冰箱一批共计台，合计人民币（元），该批货款我公司没有支付；加上前期欠款，我公司累计共欠宁波浪木电器有限公司货款人民币（大写）元（小写）；以上欠款我公司承诺在20xx年9月25日内无条件全部归还给x有限公司，逾期我公司承诺每天按欠款总金额千分之五的标准向x有限公司支付违约金。

（附件：我公司营业执照复印件）

特此承诺

承诺方（签字或盖章）：

时间：

付款承诺书 篇3

甲方：上海浦东发展银行股份有限公司南京分行

法定代表人：吴国元

地址： 南京市中山东路90号华泰大厦

邮政编码：210000

联系电话：

传真：

乙方：

法人代表(如有)：

住所：

电话：

传真：

鉴于：甲方为【中钢期货有限公司】作为资产管理人设立的【中钢期货优选厚诺多策略6号资产管理计划】的优先级委托人，将其合法所有的资金委托资产管理人按照资产管理计划合同的约定为受益人利益进行管理，并作为受益人享有优先级资产管理计划受益权。

乙方同意就甲方按照资产管理计划合同的约定可获分配的资产管理计划利益/收益提供差额付款承诺。

现双方通过友好协商，乙方就上述事宜达成如下条款保证：

一、定义

1.【中钢期货】：【中钢期货有限公司】，为资产管理计划的资产管理人。

2.资产管理计划合同：即甲方作为优先级委托人与【中钢期货有限公司】作为资产管理人签订的【中钢期货优选厚诺多策略6号资产管理计划资产管理合同】及其附件，包括对其任何有效修订和补充。

3.资产管理计划：即根据资产管理计划合同设立的【中钢期货优选厚诺多策略6号资产管理计划】。

4.营业日：指中华人民共和国国务院规定的金融机构正常营业日。

除本承诺书另有约定外，本承诺书中的词语应当具有资产管理计划合同所赋予的含义。

二、差额付款承诺

（一）承诺范围

乙方不可撤销的承诺：如在资产管理计划终止时（包括提前终止）甲方在资产管理计划项下获取的资产管理计划利益不足以覆盖甲方在资产管理计划项下委托的优先级资产管理计划资金本金、按照资产管理计划合同约定的优先级受益人预期年化收益率计算的优先级受益人的预期资产管理计划收益及甲方作为托管人在资产管理计划项下的资产管理合同项下可以收取的托管费的，乙方应于根据下述第（二）条收到甲方的付款通知之日起5日内以现金方式向甲方补足差额部分，具体以下述计算方法的约定为准。

乙方须补足金额的计算方法为：甲方作为托管人在资产管理计划项下的资产管理合同项下可以收取的托管费+甲方在资产管理计划项下委托的优先级资产管理计划资金本金+甲方按照资产管理计划合同约定的优先级受益人预期年化收益率计算的`优先级受益人的预期资产管理计划收益-甲方在资产管理计划项下已经实际获得的资产管理计划收益及其他财产利益、权益。具体费率详见资产管理计划合同的约定。乙方作为差额付款人，其所承担的差额付款义务直至资产管理计划清算完毕之日为止或甲乙双方确定的其他日期。

（二）承诺责任的履行

在资产管理计划终止日，在满足上述条款所述差额付款条件时，甲方有权向乙方发出书面通知（以下称为“付款通知”），要求乙方承担差额付款责任。该付款通知应明确乙方应承担的差额付款责任的金额及计算依据。

乙方应当在收到付款通知后的5日内，在确认差额付款条件已满足且甲方计算的金额无误后，按付款通知所指定的方式进行付款。

乙方接收付款通知的联系电话及地址为本合同首部列明的联系电话及地址。

（三）利益专属

乙方所作上述承诺的受益人仅限于甲方，其他任何机构或个人，无论基于其与甲方的任何约定或基于任何意定的或法定的代位权，均无权向乙方依据本承诺书提出任何付款要求；乙方向甲方履行完毕前述承诺后，任何其他机构和个人不得以其与甲方之间的任何承诺书、约定、安排和/或任何有权机构、审判机构、仲裁机构所作出的书面批复、答复、通知、判决、裁决等文件对抗乙方或要求乙方另行履行承诺。 如出现前述任何第三方基于其与甲方之间的关系而向乙方提出主张的，甲方应负责解决并确保乙方不因此遭受任何损失，否则应向乙方进行全额补偿。

三、违约责任

（一）本承诺书生效后，乙方应履行本承诺书约定的义务，不履行本承诺书所约定义务的，应当承担相应的违约责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。

（二）以下事件视为乙方的违约事件

1、未按期支付本合同项下资金；

2、转移资产，抽逃资金，以逃避债务；

3、乙方或其实际控制人经营和财务状况恶化，或未清偿其他到期债务，或卷入或即将卷入重大的诉讼或仲裁程序及其它法律纠纷；

4、所负的任何其它债务或担保已影响或可能影响本合同项下对义务的履行；

5、乙方明确表示或者以自己的行为表明不履行本合同或其他承诺中的任何一项义务或担保人违反担保合同中为其设定的任何一项义务；

6、在合同有效期内，实施承包、租赁、合并、兼并、合资（合作）、分立、重组、产权转让、股份制改造、联营、股权变更等改变经营方式或转换经营机制的行为，已经影响或损害乙方在本合同项下的权益；

7、乙方发生足以影响债权实现的其它情形；

8、违反本合同其它约定。

（三）、乙方发生任何一项违约事件的，甲方有权选择以下一项或多项措施：

1、要求乙方提前履行本承诺书项下差额补足义务。

2、本承诺书生效后，如乙方违反差额付款义务，乙方应及时交纳相应款项，在逾期期间承担每日万分之五的违约金，并赔偿甲方因此所受的损失（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等为实现债权而支付的费用）。

四、保密条款

甲、乙双方对本承诺书有关的交易情况及承诺书的具体内容均负有保密责任。未经对方事先书面同意，任何一方不得将上述信息披露给任何第三方，国家法律、法规和监管部门另有规定的除外。

五、适用法律及争议解决方式

本承诺书适用中华人民共和国法律，并根据中华人民共和国法律解释。

甲乙双方就本承诺书的履行、解释、效力发生的一切争议，应首先通过双方协商解决；协商不成的，任一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。

六、其他

（一）本承诺经乙方的法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公章或合同专用章之日起生效。本承诺书正本一式贰份，甲方、乙方各执壹份，其法律效力相同。

（二）按本承诺书约定由任何一方发给其他方的任何通知或者书面通讯，包括（但不限于）本承诺书约定必须发出的任何及所有书面文件或通知，应以挂号邮寄、图文传真、专递或者其他通讯形式发出，送至本承诺书首部列明的地址；如采用挂号邮寄方式，上述文件或通知在投邮后第5日，即视为送达和收到之日；如采用图文传真方式，发送成功回执所示之日，即视为送达和收到之日；如采用专递方式，专递人员将上述文件或通知送达收件人地址之日，即视为送达和收到之日。如果联系方式之任何一项发生变更，相关方应在变更后7日内将更改后的联系方式按本条的约定书面通知对方，否则对方对按原地址发出通知不承担任何责任。此后，本条约定的通知、文件或申请应按变更后的联系方式送达。

（三）本承诺书未尽事宜，甲、乙双方可另行约定并达成书面承诺书，作为本承诺书附件。本承诺书附件是本承诺书不可分割的组成部分，与本承诺书正文具有同等的法律效力。

（本页无正文，为《差额付款承诺书》之签字页）

乙方（盖章或签字）：

法定代表人/授权代表(如有)（签章）：

签署日期：20xx年【 】月【 】日

付款承诺书 篇4

xx市联创电器实业有限公司：

本公司截止至20xx年XX月XX日共计欠贵公司货款人民币万仟元)。现本公司承诺按下表所列时间、金额付清货款，逾期付款本公司同意按月息百分之三支付经营利息给贵公司(计息时间包括信用期间和逾期时间)。

付款时间、金额明细表

经销商(盖章)：

法人代表(签名)：

20xx年XX月XX日

付款承诺书 篇5

本公司建筑工程有限公司，于xx年与贵公司签订预拌混凝土购销合同(合同编号：),截止到xx年8月20日，总贷款为22354245.88元整(大写：贰仟贰佰叁拾伍万肆仟贰佰肆拾伍元捌角捌分，过程结算金额，不作为结算依据)，已支付1090万元(大写：壹仟零玖拾万元整)。

按照合同付款条件截止到xx年8月20日：

洋房封顶部分应付款：17568955.25x100%=1756.895525万元(封顶超过6个月按照100%结算)

高层已封顶部分(19、20#楼)：2049966.88x0.8=163.9973504万元

高层未封顶部分(21#楼)：2735323.75x0.6=164.119425万元共计：20xx.0123万元，拖欠995.0123万元

本公司承诺按照以下进度及方式支付：

第一期：于xx年9月12日前支付人民币壹佰万元整(￥1000000.00元)。

第二期：于xx年9月25日前支付人民币贰佰万元整(￥20xx000.00元)。

第三期：于xx年10月10日前支付人民币贰佰万元整(￥20xx000.00元)

第四期：于xx年10月30日前支付人民币贰佰伍拾万元整(￥20xx000.00元)

本公司承诺严格按照以上时间付款。任何一期超出期限，贵公司均可立即停供本项目混凝土，同时本公司按照银行贷款同期利率3倍

承诺单位(签字、盖章)：

20xx年x月x日

支付违约金，贵公司同时保留向本公司追偿其他相关损失的`权利。

付款承诺书 篇6

x有限公司：

我公司（单位名称）于年月日向x有限公司进货冰箱一批共计台，合计人民币（元），该批货款我公司没有支付；加上前期欠款，我公司累计共欠宁波浪木电器有限公司货款人民币（大写）元（小写）；以上欠款我公司承诺在 20xx 年 9月 25 日内无条件全部归还给x有限公司，逾期我公司承诺每天按欠款总金额千分之五的`标准向x有限公司支付违约金。

特此承诺

欠款人单位名称（盖公章）：

欠款单位负责人签名：

年月日

担保人一签名（签字/盖章）：

担保人二签名（签字/盖章）：

年月

审批：年月日

付款承诺书 篇7

—国际贸易有限公司：

因我单位财务制度规定，有关财务资金的.支出须凭业务发票方可申请，因此，我单位向贵公司申请公益图书的业务中，特请求贵公司先行将发票交付我单位，我单位再行结算。

本次我单位向贵公司申请的图书总码洋（总定价）为x元整，实际需支付的服务费为人民币x元整（小写：），发票收到后，我单位在个工作日内将服务费汇入贵公司如下指定账户：

户名：—国际贸易有限公司

账号：

开户行：x银行总行营业部

单位名称：

（盖章）

经办人姓名：

20xx年xx月xx日

付款承诺书 篇8

本人 于 年 月 日与贵公司签订装载机合同(合同编号分别为： )，机型： ,数量： 台，机号为 ,合同金额为 元，已收金额为 元，剩余金额为元。

鉴于本人实际情况，经双方协商，达成以下还款计划：

(1)本人将于 年 月 日，付款 元。

(2)本人将于 年 月 日，付款 元。

(3)本人将于 年 月 日，付款 元。

(4)本人将于 年月日，付款元。

截止到而产生的逾期利息(月利率1%) 元在结清全部货款后另行商议。如本人未按上述承诺日期付款，自愿将挖机退回贵公司。

本还款保证书自签定之日起生效。如有纠纷，均由本人与贵 司友好协商解决。双方难以协商解决时，可向山西省人民法院提起诉讼解决。

承诺人：

时间：X年XX月XX日

付款承诺书 篇9

xx市建设工程招标投标管理中心：

我公司负责开发建设的工程进入招标阶段，我公司将严格按照招标投标法律、法规和规章的规定组织招标投标工作，并在此郑重承诺：

1、我公司在招标前和招标过程中，决不以摸底、了解情况或其他原因为由，与施工企业商谈是否具备垫资能力、垫资工程部位、期限、额度等。

2、在工程开工后至竣工验收之前，我公司将严格按照合同约定的方式和期限支付工程款。

3、我公司将按照中标价格和中标工期签订施工承包合同，决不在经招投标监管机构备案的合同之外再与中标企业签订涉及降低造价、垫资施工等条款的任何合同或协议。

4、如违背上述承诺，我公司将自愿承担由此引起的法律责任。

特此承诺。

开发单位名称（盖章）：

20xx年xx月xx日

付款承诺书 篇10

债权人：身份证号：

借款人：身份证号：

担保人：身份证号：

借款人潘建立向王水明分别于20xx年2月9日借款25万元和20xx年4月28日借款20万元，总计45万元，借款期限均为2个月，担保人承担连带保证责任。借款到期后，借款人潘建立、担保人高华方和债权人王水明三方在20xx年2月15日达成延期归还协议各一份。现因借款人潘建立躲债失联，担保人也因经营资金周转困难一时无法履行保证义务，经担保人与债权人友好协商，并经债权人同意，担保人请求债权人将担保人的担保责任转为一般保证责任，并承诺债权人向借款人主张还款义务并穷尽法律程序后债权仍无法实现情况下，担保人在债权人向法院申请执行之日起3个月内，借款人仍无法履行全部法律判决的义务时，由担保人无条件履行法律文书所确定的全部判决义务。

担保人高华方愿为借款人的上述两笔借款继续担保，并且承担一般保证责任，担保期限为还款期限届满之日(债权人向法院申请执行之日起3个月后)起两年。

年月日

付款承诺书 篇11

材料商给付款公司的发票承诺书本公司是贵司项目材料供应商。本公司承诺因收取贵司材料款，而提供给贵司的所有发票均为从税务机关购买或开具的真实有效发票，本公司保证所提供的发票决无虚假、无大头小尾、无克隆发票等违法现象，一旦本公司所提供的发票被税务机关查处，本公司愿承担由此产生的一切法律责任及相关处罚费用。特此承诺！

材料

材料供应商（公章）：

年月日

法人身份

证复印件

付款承诺书 篇12

贵州建材有限公司：

本人因工作需要，挂靠于贵州消防工程有限公司。因本人承接了“帝茅公馆”建设项目，遂于20xx年元月11日以贵州赋安消防工程有限公司与贵司签订《防火玻璃窗、防火卷帘安装工程合同》。合同签订后，贵司依约全面履行了合同义务，如今该工程早已投入使用，但至今本人尚有20万元合同款未支付给贵司!

对该笔本人应支付给贵司的20万元合同款，本人现向贵司做出如下付款承诺：

所欠贵司20万元债务，全部由本人独自承担支付责任。

在本承诺书签订之日，本人即支付10万元至贵司账户。

余下10万元，本人在本承诺书出具后 日内一次性支付至贵司账户。

若本人没有遵照前述承诺按期付款，本人承诺按欠款总金额30%的标准向贵司支付违约金。

特此承诺

承诺人：

身份证号：

联系电话：

年 月 日

付款承诺书 篇13

本公司 是贵司 项目 材料供应商。本公司承诺因收取贵司材料款，而提供给贵司的所有发票均为从税务机关购买或开具的真实有效发票，本公司保证所提供的发票决无虚假、无大头小尾、无克隆发票等违法现象，一旦本公司所提供的发票被税务机关查处，本公司愿承担由此产生的一切法律责任及相关处罚费用。特此承诺！

材料供应商（公章）：____________________

_____年_____ 月_____ 日

法人身份：_______________

付款承诺书 篇14

为全面贯彻执行国家、省、市有关《员工工资支付管理条例》，维护行业秩序，严格执行公司关于按期发放员工工资的有关规定。同时，为确保本项目顺利完成，工程各项经济纠纷降低至最低，本人代表本项目作如下承诺：

一、工人工资支付：

1、发生下列情况之一的，自愿接受公司5万—30万元的罚款处理并记入信誉档案：

（1）拖欠员工工资行为而拒不支付的；

（2）因拖欠员工工资引发员工集体到主管部门上访的；

（3）除承担直接责任外，因拖欠员工工资引发堵塞交通、妨碍公共秩序或以跳楼自杀等过激行为相威胁造成不良社会影响的；

（4）除承担直接责任外，对讨薪员工采取暴力手段的；

（5）造成其他恶劣社会影响，情节严重的。

2、拖欠员工工资，引起员工到公司上访、投诉和诉讼情况，经公司核实、协调后5日内项目部仍未按要求予以支付的，公司财务部门可按欠薪额度从项目资金中扣款代为支付所欠工资，并同意接受处以欠款金额2倍的罚款。

二、工程材料款支付：

1、造成材料商投诉的，本人应积极于5日内协调好，对于确有困难的材料商应耐心沟通取得支持；

2、材料商投诉达3次，仍未能协调解决的，经公司核实后从项目资金中扣款代为支付所欠材料款，同时同意接受处以相同额度的罚款；

3、恶意拖欠材料款，造成过激行为乃至经济诉讼的，除承担直接责任和经济损失外，同意处以欠款金额2倍的罚款。

承诺人：

身份证号：

付款承诺书 篇15

致：

诺付款方式如下：

1）合同签订后7日内，乙方向甲方提供合同金额10%的履约保函，甲方凭乙方出具的等额预付款收据和履约保函支付乙方本合同总价10%的预付款。

2）乙方按约定时间内将设备运至甲方指定交货地点（2周内），经开箱验收合格后，同时提供本合同复印件，设备清单，质量检验合格证明，检测报告，货运清单等以及合同全额增值税发票、本次付款等额收据后，甲方支付乙方合同总价的60%，同时甲方退还乙方此前提供的合同金额10%的履约保函。

3）设备安装调试验收合格后，甲方在7日内凭乙方开具的收据及甲方出具的设备调试验收合格证明支付乙方设备合同总价10%的货款

4）项目试运行结束后竣工验收通过，支付合同结算总价的15%，余额5％作为项目的质量保证金。

5）合同约定的质保期满，在乙方产品无质量问题或乙方已履行了质量保证义务且无违约的'前提下，乙方提供等额收据后，甲方支付乙方合同总价的5%，

投标人：

日期：20xx年4月25日

付款承诺书 篇16

珠海市建设工程招标投标管理中心：

我公司负责开发建设的工程进入招标阶段，我公司将严格按照招标投标法律、法规和规章的规定组织招标投标工作，并在此郑重承诺：

1、我公司在招标前和招标过程中，决不以摸底、了解情况或其他原因为由，与施工企业商谈是否具备垫资能力、垫资工程部位、期限、额度等。

2、在工程开工后至竣工验收之前，我公司将严格按照合同约定的方式和期限支付工程款。

3、我公司将按照中标价格和中标工期签订施工承包合同，决不在经招投标监管机构备案的合同之外再与中标企业签订涉及降低造价、垫资施工等条款的任何合同或协议。

4、如违背上述承诺，我公司将自愿承担由此引起的法律责任。

特此承诺。

发单位名称(盖章)

xx年x月xx日

付款承诺书 篇17

___电讯科技工程有限公司：

贵司承接的沪蓉西高速公路恩利段机电工程，经双方结算，截止20_年_月_日，我司尚欠贵司工程款共计人民币大写： 元整(￥： 元)未支付。

经双方协商，我司承诺按如下方案付清所欠工程款：

一、你司向法院申请撤诉，法院下达撤诉裁定书后 日内付清全部工程款，即￥ 元;

二、上述款项你司须开具等额增值税发票，已开发票金额￥： 元;

三、本案已经发生的诉讼费用￥10600元由我司承担，你司须提供缴纳诉讼费发票原件;

四、以上款项付清后，双方所有款项均已结清，你司不得以任何理由就本案再行起诉;

五、如我司未能在承诺期间付款，自愿承担合同总金额30%的违约金。

____股份有限公司(盖章)

年 月 日

付款承诺书 篇18

建行上海分行普陀支行：

我（付款人）于20xx年04月19日签订了编号为xx元；现我公司知悉（收款人）已在贵行申请上述合同项下的应收帐款保理业务，我司亦已收到上述合同项下发票号码为总金额为元的'全部货物，并已检验合格。我司在此不可撤销承诺承担上述货款的到期全额付款义务（到期日），不以任何包括上述商务合同执行中的争议等为理由拒付。

本承诺书自作出之日起至上述应收帐款全部付清之日止保持有效。

承诺人公章：

法定代表人签字：

付款承诺书 篇19

宜宾业之峰装饰有限公司:

本人梁芳、杨勇，委托贵司装修紫轩洗浴中心装饰工程，工程总款结算金额为人民币112万元整(大写：壹佰壹拾贰万元整)，现已支付贵司人民币61万元整(大写：陆拾壹万元整)尚余人民币51万元整(大写：伍拾壹万元整)未支付。经双方友好协商，本人郑重承诺余款按以下方式分期支付贵司：

1、X年9月25日支付人民币10万元整(大写：壹拾万元整); 2、X年10月25日支付人民币10万元整(大写：壹拾万元整); 3、X年11月25日支付人民币10万元整(大写：壹拾万元整); 4、X年12月25日支付人民币10万元整(大写：壹拾万元整); 5、X年1月25日支付人民币9万元整(大写：玖万元整);

6、余款2万元整办理洗浴中心代金卡一张。

如本人未按照以上方式准时足额支付余款，则本人按每天人民币1000元(大写：壹仟元整)支付贵司违约金。

特此承诺!

承诺人：

时间：X年XX月XX日

付款承诺书 篇20

x有限公司：

我公司（单位名称）于x年x月x日向x有限公司进货冰箱一批共计台，合计x人民币（元），该批货款我公司没有支付；加上前期欠款，我公司累计共欠宁波浪木电器有限公司货款人民币（大写）x元（小写）；以上欠款我公司承诺在x年xx月xx日内无条件全部归还给x有限公司，逾期我公司承诺每天按欠款总金额千分之五的.标准向x有限公司支付违约金。

（附件：我公司营业执照复印件）特此承诺

欠款人单位名称（盖公章）：

欠款单位负责人签名：

x年xx月xx日

担保人一签名（签字/盖章）：

担保人二签名（签字/盖章）：

xx年xx月xx日

审批：

xx年xx月xx日

付款承诺书 篇21

X有限公司：

我公司 (单位名称)于 年 月 日向X有限公司进货冰箱一批共计 台，合计人民币 ( 元)，该批货款我公司没有支付;加上前期欠款，我公司累计共欠宁波浪木电器有限公司货款人民币 (大写) 元(小写);以上欠款我公司承诺在 20xx 年 9月 25 日内无条件全部归还给X有限公司，逾期我公司承诺每天按欠款总金额千分之五的标准向X有限公司支付违约金。

(附件：我公司营业执照复印件)

特此承诺

承诺人：

时间：X年XX月XX日

付款承诺书 篇22

南京硕天投资管理有限公司：

本公司(或本人)以第 种方式向南京硕天投资管理有限公司支付的款项,系代先生/女士（身份证号码为 ）支付君望墅 号楼 单元室的购房款（或其他相关费用）.

1.以号码为的.支票/本票/汇票/贷记凭证/电汇方式支付金额 元;

2.以现金方式支付金额 元;

3.以POS机方式支付金额 元;

4.其他方式: ,支付金额 元.

本公司(或本人)以上代付行为并不表示对该房屋拥有任何权利.

特此承诺.

代付人：

购房人：

日期：

付款承诺书 篇23

架子工收款承诺书

本人______________，外架总承包人。今收到金色玫瑰二期一标项目工程款________元整。本人承诺所拿工程款按照与17#楼、18#楼、21#楼三栋楼架子班组所签订的协议如实发放到工人手中不得拖欠民工工资。如因本人拖欠工人工资导致工人停工、消极工作造成工期延误给工程带来的损失由本人负全部责任。工人工资直接由本人支付一切责任与甲方无关。

特此承诺！

承诺人（签字）：

年 月 日

黄山恒生建设工程有限公司 金色玫瑰二期一标项目部