首页 > 法律文档 > 其他 > 合同范本 > 建设工程合同 > 安装电梯工程外包合同【汇总三篇】正文

《安装电梯工程外包合同【汇总三篇】》

时间:

安装电梯工程外包合同(通用3篇)

安装电梯工程外包合同 篇1

这篇是小编特地为大家整理的,希望对大家有所帮助!想要了解更多精彩的朋友可以持续关注,我们将会为你奉上最全最新鲜的内容哦! ,因你而精彩。

发包单位: (以下简称甲方)

承包人: (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程承包事项协商一致,签订本合同。

第一条:工程概况

湖畔护坡工程承包项目发包给乙方,包工包料施工,湖畔护坡全长按 米计算。

第二条:施工方案

1、护坡

(1)、基底宽 米,厚 米,自下而上慢慢收至高度为 米,受力部分需冷拉丝砖带,外墙做磋沙(水泥标号为42.5,砖要好质量的青砖或红砖)。

(2)、拆除厕所旁房屋三间,作进出路。

(3)、完工后做围墙10米左右。

(4)、墙与岸间的空隙用泥土夯实,并在墙上加适量的漏水管。

第三条:合同工期

1、经双方协商确定,工程期为 日,暂定于自 年 月 日起至 年 月 日止,具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。

2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形,或甲方要求乙方暂停工作,工期相应顺延。

第四条:价格及付款方式

1、工程总承包价为 元。

2、上述总承包价为包干价,包含本合同所有工作内容,包工包料及其它一切费用(包括拆房,打围墙),甲方无需再向乙方支付任何费用。

3、付款方式:竣工验收后付 元,除总金额的百分之五质保金外,剩余部分 付,质保金一年满后付清(时间按验收合格之日起计算)。

第五条:甲方义务

1、按合同向乙方拨付工程款。

2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。

第六条:乙方义务

1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查,处理日常相关事宜,确保本工程施工的安全稳定

2、承包人必须自行完全本合同工程,不得转包他人。

第七条:施工安全

承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用,均由乙方承担。

第八条:验收

工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如验收不合格,乙方应负责无偿返工。

第九条:违约责任

1、甲方应按本合同约定及时支付工程款,若有逾期,甲方应向乙方支付违约金(按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息)。

2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因,乙方未按期完成工程内容,每逾期一日,乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金;逾期超过十天,甲方有权单方面解除合同。

第十条:其它

本合同于 年 月 日由双方在 签订,自双方签字或盖章后生效,一式 份,上方各执一份,上交 份。

发包单位(甲方)(盖章)

授权代理人(签字或盖章) : 联系电话:

承包人(签字或盖章): 联系电话:

年 月 日

安装电梯工程外包合同 篇2

合同编号:_________________

甲方: _____________________________________________

乙方: _____________________________________________

依据《民法典》以及有关法律、法规的规定,为明确双方在安装过程中的权利义务,经双方协商一致,订立本合同。

一、电梯品牌、型号、规格、数量和安装工程费用:

二、工程质量标准:本合同工程质量标准执行《电梯安装验收规范(GB10060-93)》。

三、安装地点:________省______市(县)________区_______________________。

四、安装工期:

1.甲方提供井道日期:________年______日前,逾期提供井道应提前个月书面通知乙方,完工期限顺延。

2.安装工期:甲方提供合格井道及货到地盘之日起_______天完工。完工时必须提供有关部门的验收合格证明文件。

3.如遇停电或甲方原因造成停工的,完工期限顺延。

4.甲方延期支付首期工程款,完工期限顺延。

五、付款方式和期限:

1.付款方式:甲方以___________方式按本条第2款付款条件向乙方付款(付款时请注明付款单位、用途、银行帐号及合同号并将汇款单传真给经办人)。

2.付款条件:甲方于提货时向乙方支付本合同总价的______%即___________元。双方验收合格后______天内,甲方提供有关资料,由乙方向当地政府主管部门申报验收,在当地政府主管部门验收合格,乙方将办理好的“电梯准用证”交给甲方之日起_____天内,甲方支付______________元给乙方。余下___________元作为保质金,在甲方收到

“电梯准用证”之日起计满___________年后________天内支付。

3.乙方负责向政府有关主管部门申报验收,凡因申报验收造成的一切经济损失,由乙方承担,并负责赔偿甲方损失。

六、甲方责任:

1.在乙方进场施工以前,甲方应当履行以下义务:

(1)负责井道的土建工程,包括门套、召唤按钮箱、机房曳引机座、控制柜座、缓冲器座等的混凝土灌注。井道完工后要及时清理井道的杂物,包括排水、防水,并通知乙方及时约定检查日期。检查后如有不合格部分需要修正的,甲方应在双方约定的时间内完成。

(2)在安装地点的首层或货车到达层(盖有屋顶)里,应备好电梯保管场地(每台电梯需)_______平方米),该场地应设置在能确保电梯导轨(__________米长)搬去候梯厅通路的地方。

(3)把动力电源线(__________)接至首层井道门口并配好开关。

2.在乙方进行安装施工时,甲方的义务是:

(1)提供足够面积的储藏室,以便安装施工期间存放材料及工具。

(2)负责提供适量水泥、沙石等用于捣制踏板,并按实际使用数量向乙方收取费用。

(3)负责提供安装、施工及调试期间所需的水电源,并按实际使用数量向乙方收取费用。

3.在乙方完工后,甲方监督土建总承包商履行的义务是:

(1)负责电梯完工后的土建修补余尾工程。

(2)提供配重物件配合进行电梯的满载运行,配合验收。

(3)电梯经政府主管部门验收合格,乙方将电梯移交给甲方后,负责电梯的保管工作(防盗)。

七、乙方责任:

1.井道及机房土建完工后,在双方约定的时间内负责检查电梯井道及机房。

2.安装调试期间负责电梯的保管工作。

3.负责电梯的安装、调试工作,移交随机资料一套及备用件。

4.负责吊装及搭棚工作。

5.施工期间遵守甲方有关制度,文明施工,配合土建总承包商施工。

6.电梯安装前,负责向质监部门办理报验手续,并负责费用。

7.双方验收后,负责向政府有关部门办理有关验收手续直至合格为准,并负责费用。

8.电梯安装调试过程中的任何施工安全责任由乙方负责。

9.工程所需工料和施工设备除本合同规定由甲方负责外,其余由乙方负责。

10.承担土建总承包商征收的协调配合费用。

11.乙方在电梯取得技监局电梯准用证后,须提供电梯给土建总承包单位使用,甲方向物业公司移交物业时,乙方必须安排人员参加。

八、质量保证:

1.自政府主管部门验收合格之日起,乙方负责三包保修_______年,保修期内每月巡检____次。如甲方原因不能于交付货物后________个月内完成安装,或者不能按时报检的,则保修期从交付货物起________个月后失效。保修期间由于甲方或电梯使用单位管理使用不当造成的故障,不属保修范围,乙方必须前往修复,费用另计。

2.卖方在保修期内提供抢修热线服务(电话:_________),在接到买方及电梯使用人的抢修电话后,卖方应在________小时内到达现场作出应急处置,并保证在________小时内修复。

九、违约责任:

1.乙方逾期完工,应向甲方支付违约金及赔偿甲方由此而造成的损失,违约金按合同总价每日万分之____________计算。

2.未经乙方同意,甲方自行安装或委托第三方安装的,预付的安装费不予返还。乙方不负责保修,由此引起一切问题由甲方负责。

十、解决纠纷方式:

双方如有争议应协商解决,协商不成,双方同意按以下第_________种方式解决:

1.向武汉仲裁委员会申请仲裁;

2.向甲方所在地人民法院起诉。

十一、生效:

本合同在双方签字盖章并________________________生效。

十二、其他约定:

1.由乙方在施工前办理安装施工报批和有关安全施工手续,以及安装调试完毕后报劳动安全及电梯质量检测部门进行安装质量及安全检验,费用由乙方负责。

2.门套、厅门及外召唤按钮在货到工地后天内安装完毕。

3._________________________________________________。

甲方(盖章):________________ 乙方(盖章):________________

地址:________________________ 地址:________________________

法定代表人:__________________ 法定代表人:__________________

签约代表:____________________ 签约代表:____________________

经办人:______________________ 安装联系人:__________________

电话:________________________ 电话:________________________

传真:________________________ 传真:________________________

邮编:________________________ 邮编:________________________

开户银行:____________________ 开户银行:____________________

帐号:________________________ 帐号:________________________

签订日期:______年____月____日 签订日期:______年____月____日

安装电梯工程外包合同 篇3

甲方:_________

乙方:_________

双方本着互利互惠、共同发展的原则,经充分协商,一致决定合作经营_______________事业。特订立本协议。

一、合作经营企业名称:

1、甲方:_________、地址:____________

2、乙方:_________、地址:____________

二、合作经营项目:工程施工

三、结算方式:

1、由甲方负责寻找施工工程来源。

2、由乙方来负责工程施工及施工员工安全问题。

3、甲乙双方经商定,甲乙双方的权利和义务:

1)甲方:

(1)甲方负责按双方商定的施工工程来寻找工程来源。

(2)甲方寻找的施工来源,在未取得甲方同意,不得交其他人施工。

(3)甲方负责广告宣传和促销。

(4)甲方安排专人负责以乙方的名义进行同行销售。

2)乙方:

(1)乙方负责制定工程施工,施工图纸。消防安全等一系列施工所需要求,以便甲方进行寻找施工来源的有力竞争。

(2)乙方必需按计划要求保质保量的做好甲方团队的地接工作,未经甲方同意,不得拒绝接团或甩团。

(3)乙方必须要按照双方要求来签订员工伤亡赔偿款项。

(4)工程所需物品和机器为乙方所出。乙方不许以任何理由向甲方借取施工工具。

甲方:______乙方:______

日期:______日期:______