首页 > 法律文档 > 其他 > 合同范本 > 建设工程合同 > 工程申诉书汇总3篇正文

《工程申诉书汇总3篇》

时间:

工程申诉书(精选3篇)

工程申诉书 篇1

发包方(简称甲方): 身份证号码: 承包方(简称乙方): 身份证号码:

根据《中华人民共和国经济合同法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上就装修工程的有关事宜,达成如下协议:

一、工程地点:

______________________

二、工程承包方式:

________________________

乙方负责的材料有:

________________等,其他材料则由甲方负责。

三、工程期限: 天。

开工日期: 年 月 日

竣工日期: 年 月 日

四、 工程承包费用:

币 元整(小写 元)。 除此之外,甲方不再向乙方支付任何费用。

五、 支付方式:

1、乙方进场施工之日,甲方向乙方预付币 元整(小写¥ 元);

2、乙方完成全部装修施工后,支付进度款币 元整(小写¥元);

3、全部装修施工完成后 天内,甲方支付余款币 元整(小写¥ 元)。

六、其他约定:

1、甲方按照乙方提供的清单及时自行负责采购装修材料;

2、甲方应按合同约定及时付款,否则按200元/天支付违约金;

3、乙方自行准备好施工所需器械工具、聘请人员,自行负责施工安全,严格按照甲方要求施工,确保工程质量,如在施工过程中发现偷工减料或者质量不合格行为,造成返工,因此造成的装修材料损失、人工损失概由乙方自行承担;

4、乙方不得浪费、挪用甲方的装修材料,否则按500元/次予以处罚,并需赔偿甲方损失;

5、乙方应在合同约定的工期内完成全部施工任务,每延期一天按照200元/天予以处罚。如因甲方不及时付款、装修材料延误或新增施工内容等甲方原因而延误工期,乙方不承担违约责任;

6、本工程自验收合格双方签字之日起保修一年,双方应验收合格签字后,即填写工程保修单。

七、房屋装修乙方承包负责的内容及材料:

_________________________________________

本合同一式两份,双方各持一份,双方签字后生效。

甲方(签字): 乙方(签字)

时间: 年 月 日 时间: 年 月 日

工程申诉书 篇2

申诉人:_________________(基本情况)

申诉人___________对_______________人民法院______年__________月__________日字第_____号________________,提出申诉。

请求事项:_________________(根据具体案情,可请求人民法院维持、撤销或部分撤销、变更行政机关的处罚决定等)_____________

事实与理由:_________________(从生效判决或裁定认定事实是否清楚、证据是否确定、充分,适用法律是否正确,审判是否符合法定程序等方面提出意见)________________

__________________

此致

_____________人民法院

附:_________________原审___________书抄件_____份

申诉人:_________________

年月日

工程申诉书 篇3

承租方(甲方)

租赁方(乙方)

根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定及双方自愿原则,就租赁钢板桩打桩机事宜经协商达成如下协议:

第一条:租赁设备期限

租赁开始时间为 年 月 日,结束时间为 年 月日。若租赁期限已满,为保证工程顺利施工,甲方要求延长租赁期限,应在租赁期限之前至少 天以书面形式通知乙方,乙方接到通知后,应同意延长租赁期限,租赁费按承租费用的月均算。

第二条:租赁设备租金及相关费用

1、 本协议租金实行月支付制,月租金(大写)柒万伍仟元(小写75000),租金支付方式为(现金),月底结帐;

2、 桩机进出场费由方负责;

3、 桩机维修费用由方负责。

第三条:误工及处理办法

施工工期如因甲方或是不可抗拒原因(天气、征地)而耽误工期,所造成的工期损失由甲方承担;如机械需要修理或保养,所耽误的工期则自动从当月扣除。

第四条:司机事宜

1、 甲方为乙方桩机司机提供住宿,其他由乙方自行解决;

2、 文明、安全施工,如发生人身伤亡、机械损坏,乙方自负责任并承担相关费用。

第五条:协议的解除

1、 本协议期限满后;

2、 本协议有效期内双方达成终止协议;

3、 本协议任何一方因地震、风暴等不可抗拒原因丧失继续履行本协议的能力;

4、 乙方将设备擅自转租、转让、转借给第三人,甲方有权终止协议。

第六条:违约责任

1、 乙方未按约定提供设备致使甲方不能正常施工的,应减收相应租金;甲方有权要求

乙方继续履行或解除协议,并赔偿相应的损失。如甲方相应的损失无法得到赔偿的,乙方应承担赔偿责任;

2、 本协议任一方均应按本合同的约定履行租金的权利及义务,任何一方违反本协议条

款造成另一方的损失,需由违约方赔偿损失。

第七条:争议解决方法

协议履行中发生的争议,由双方协商或报三亚市有关部门解决。

第八条:附则

本协议一式两份,甲乙双方各一份,自签字盖章之日起生效。

甲方(盖章):

乙方(盖章):

甲方(签字):

乙方(签字):

年 月 日

年 月 日